广州市增城区新塘镇瑶田路（跨铁路桥段）建设工程工程总承包公告招标编号：GC-2023-46

1. 招标条件本招标项目广州市增城区新塘镇瑶田路（跨铁路桥段）建设工程根据《广州市增城区发展和改革局关于新塘镇瑶田路（跨铁路桥段）建设工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2021〕9号）批复同意立项，广州市增城区新塘镇人民政府确认了《新塘镇瑶田路(跨铁路桥段)建设工程概算审核报告》。铁总鉴定中心，广铁科信部、工务部、供电部以《广汕铁路新塘站周边五座公路跨铁路跨线桥方案设计审查意见》同意跨线桥方案。

根据《广州（新塘）至汕尾铁路新塘站还建瑶田路跨铁路立交桥建设出资协议》委托中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部负责建设管理。项目业主为新塘镇人民政府，建设资金来自增城区财政和项目公司，项目资金已落实。招标人为中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围2.1 建设地点：广东省广州市2.2 建设规模：由于新建广汕铁路引进新塘站，原瑶田路跨铁路桥下广深四线需改移，并且新引入广汕正线两线以及广汕动走线两线，桥址处将由四条铁路线变成八条铁路线，将与现状瑶田路跨铁路桥桥台冲突，因此需拆除既有桥，并结合地方提出完善周边路网需求，进行扩大规模及提高标准还建。本项目起于现状瑶田路，自北向南依次跨越广园快速路、在建广汕铁路正线和动走线及既有广深铁路，止于环城路，全线长约680m，其中桥梁段约490m，路基段约190m，建设内容包含桥梁、道路、交通、给排水、照明工程。

2.3技术标准：2.3.1.道路等级：城市次干道

2.3.2.设计速度：30km/h（主线）

2.3.3.车道数（双向）：4

2.3.4.路面类型：沥青混凝土路面

2.3.5.路面结构使用年限：15年

2.3.6.标准车道宽度：3.5m

2.3.7.荷载等级：公路-Ⅰ级（跨越铁路范围汽车荷载按公路-Ⅰ级荷载标准×1.3系数）

2.3.8.通行净空：跨铁路净高≥7.96m；道路车行道≥5.0m；非机动道≥2.5m

2.3.9.抗震设防基本烈度：VI度

2.3.10.地震峰值加速度：0.05g

2.3.11.路面设计标准轴载：BZZ-100

2.3.12.桥梁设计基准期：100年

2.3.13.桥梁设计安全等级：一级

2.3.14.桥面横坡：车行道2.0％，人行道反向1.5%2.3

2.4计划工期：广州市增城区新塘镇瑶田路（跨铁路桥段）建设工程：以签订合同之日起开始计算，项目建设总工期：450日历天（含勘察设计工期：45日历天）。

2.5 招标范围：本次招标范围为广州市增城区新塘镇瑶田路（跨铁路桥段）建设工程工程总承包。

2.6 标段划分：本次招标共分为 1 个标段，标段号：YTLSG-1标段。工程总承包主要内容包括但不限于：

2.6.1详勘部分

负责本项目红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的详勘工作，包括但不限于以下内容：岩土工程勘察、工程测量、物探等工作。

2.6.2设计部分

2.6.2.1设计范围及内容（包括但不限于）：根据审定的方案进行深化初步设计、施工图设计、管线综合平衡设计、编制预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的优化设计及设计变更、编制交工图等。

2.6.2.2设计其他服务

⑴全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）；

⑵负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；

⑶协助业主和建设管理单位办理规划报建、各专业报建及深化初步设计、施工图设计审查等报批报建工作。

2.6.2.3设计成果文件要求：按发包人要求。

2.6.3 施工部分

2.6.3.1内容包括：施工至工程交工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等；完成并配合办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。

2.6.3.2负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。

2.6.3.3对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体牵头方负责项目勘察、设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作；

2.6.3.4负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；

2.6.3.5协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；

2.6.3.6组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作；

2.6.3.7负责既有铁路设施设备的监测工作。

2.6.4成果文件要求：按合同约定条款要求。

2.6.5其它工作：竣工备案及合同约定的其它工作。

2.7 重点控制工程2.7.1营业线施工内容

根据《国家铁路局关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》（国铁运输监〔2021〕31号）、《国铁集团铁路营业线施工管理办法》（铁调〔2021〕160号）、《中国铁路广州局集团有限公司关于发布〈广州局集团公司铁路营业线施工管理细则〉的通知》（广铁施工发〔2021〕100号）有关规定，各标段营业线施工情况如下：

YTLSG1标段增城区新塘镇瑶田路（跨铁路桥段）建设工程涉及邻近既有广深I-IV线施工和营业线施工。其中使用钻机、大中型起吊机、泵车等设备在栅栏外进行桩基、围护桩、承台、现浇梁、桥面系、材料转运等作业为邻近既有线施工；桥梁试转体、转体、合拢施工影响营业线设备稳定和行车安全需接触网停电在封锁点内进行，为高速铁路、普速铁路营业线II、III级施工。

2.7.2重难点工程

瑶田桥还建工程上跨广园快速路、在建广汕铁路正线和动走线及既有广深铁路四线，总计8条铁路股道和1条市政道路。该项目部分桥墩距离既有广深铁路较近，施工内容包含深基坑开挖、墩台身施工、转体施工等作业，需按照广铁集团营业线施工管理办法办理邻近营业线、营业线施工手续，重点关注既有铁路线路和管线电缆的保护，加强线路监控观测，确保安全。且桥梁北侧墩台施工需占用广园快速路，对既有部分路基、路面及道路附属设施存在一定影响，在改造时会短暂阻断广园快速路的交通出行，施工期间需加强与市政道路产权单位、运营单位及地方相关部门的沟通，做好施工组织和交通疏解工作。

3. 投标人资格要求3.1 投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质证书和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计、施工能力。资格要求如下：

3.1.1资质要求：投标人具有下列条件之一：

(1)勘察资质：具有工程勘察综合资质（甲级）；或同时具有工程勘察岩土工程专业甲级资质和工程勘察工程测量专业乙级及以上资质。

(2)设计资质：设计具有工程设计综合资质（甲级）；或同时具有工程设计市政行业甲级资质和工程设计铁路行业甲级资质。

(3)施工资质：同时具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质和铁路工程施工总承包一级及以上资质。

3.2投标人近5年内具有以下业绩（业绩要求）：

3.2.1投标人（联合体设计单位提供）完成过市政公用工程和铁路工程的设计项目业绩至少1项

3.2.2投标人（联合体施工单位提供）①近5年承担过市政公用工程或铁路工程施工总承包业绩。②有铁路营业线施工业绩。

3.3项目经理、设计负责人及施工负责人要求：

3.3.1项目经理：

（1）联合体牵头方具备工程设计资质单位时，项目经理应满足以下要求：

取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；或取得高级（或以上）专业技术职称（可兼任设计负责人，但应满足设计负责人的资格要求）;近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

（2）联合体牵头方为施工资质单位时，项目经理应满足以下要求：

具有市政公用工程或铁路工程专业一级建造师注册证书，具有市政公用工程道桥工程专业或铁路工程桥梁专业高级工程师及以上职称，10年及以上市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程) 或铁路工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及以上铁路营业线施工管理经验，主管项目技术工作8年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

3.3.2设计负责人：具有市政公用工程道桥工程专业或铁路工程桥梁工程专业高级工程师或以上职称，从事铁路工程或市政公用工程或类似项目设计管理工作至少10年，主管项目设计工作10年以上，具有良好的职业道德。

3.3.3施工负责人：具有市政公用工程或铁路工程专业一级建造师注册证书，具有市政公用工程道桥工程专业或铁路工程桥梁工程专业高级工程师或以上职称，8年及以上铁路工程或市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程)等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及以上铁路营业线施工管理经验，主管项目技术工作5年以上，近三年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员（含牵头人）数量不得超过2家，其中联合体牵头人应由具备设计资质或施工资质的单位担当，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

3.5 其他要求：投标人未在“信用中国”网站（

4. 招标文件的获取4.1 投标人于2023年6月26日9 时至2023年6月30日16时(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（新建设工程新交易系统）（ 版本）发出。投标人在线上投标登记前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（

4.2 招标文件每套售价件500元，采用银行汇款，售后不退。

注：① 邮件中须注明联系人、电话（与介绍信一致）及收件电子邮箱。

② 本次招标文件采用电子邮箱方式发售，不进行现场发售。

③ 投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。

招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（

招标代理账号如下：户名：中铁物总国际招标有限公司

开户银行：交通银行北京西单支行

账号：7005007

5. 投标文件的递交5.1 递交投标文件的时间为2023年7月19日09 时00分至2023年7月19日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年7月19日10时00分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）（具体开标室可见交易中心大厅公告牌）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。



7. 联系方式招标人：中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

地址：广州市越秀区白云街道广九社区白云路22号嘉星广场21-25楼

邮编：510199

法定代表人或其委托代理人：

联系人：李铁梅、符自创、刘育初

电话：020-61333211；020-61333324

电子邮件：gtgzzhb@



招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街五号院鼎兴大厦A座11层

邮编：100071

法定代表人或其委托代理人：

联系人：刘工（投标登记联系人）、温工、伍工

电话：19521229018、18127445505、15920476957

电子邮箱：crmscgz01@

开户银行：交通银行北京西单支行

账号：7005007





2023年6月21日